建築工程防水施工合同

建築工程防水施工合同

　　隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，關於合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關係。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編為大家整理的建築工程防水施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　發包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》之規定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結合本工程具體事宜，經雙方協商訂立此合同，當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________住宅房屋外牆滲水維修

　　2、工程地點：___________________

　　3、承包方式：包工包料

　　二、工期要求：工期自____________年_______月_____日至____________年_____月_____日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

　　三、承包範圍：

　　1、材料乙方自購

　　2、使用材料：彩色有機矽防水塗料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

　　四、處理方法：

　　1、外牆裂縫滲水處理

　　①使用材料：彩色有機矽防水塗料及嵌縫帶。

　　②施工方法：以一布三塗法施工，第一遍有機矽塗料刷完裂縫後，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨後塗刷第二、三遍塗料。塗料晾乾後與牆面牢固結合，嵌縫帶在塗料中起到抗拉作用，增強防水層彈性。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外牆基面上的灰塵及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

　　2、外牆瓷磚裂縫滲水處理

　　①使用材料：無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

　　②施工方法：將瓷磚接縫處的細微小洞用堵漏劑填實後，將無色拒水溶液用毛刷塗刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時後即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理乾淨，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步塗刷外表面。

　　五、質量要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進行規範施工，做到

　　確保優良工程。

　　2、保質期______年，保質期內出現質量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工範圍以外的`質量問題由甲方出資維修。

　　六、結算價格及付款方式：

　　1、施工價格及要求：根據雙方協商勝大花a區一期住宅按住戶簽字認可後的工程量維修費用￥________________元每戶;____________一期住宅按_______________元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規範》及《防水塗料技術規範》之標準進行施工。

　　2、付款方式：_____維修施工時料費及人工費由乙方預支，工程結束後的________月後內結清維修工程款的90剩餘維修款做為維修保證金，在保修期結束後的兩個______月內支付。

　　七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現任何責任事故均由乙方負責。

　　八、本合同在履行過程中發生爭議由雙方協商解決，協商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

　　九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章後生效。

　　十、本合同一式4份，甲乙雙方各執2份。

　　十一、未盡事宜，另行協商。

　　發包人(蓋章)：__________承包人(蓋章)：___________

　　負責人(簽字)：___________負責人(簽字)：___________

　　聯絡電話：_________________聯絡電話：___________

　　簽定日期：___________年______月______日