基礎建設施工合同樣本

  基礎設施是指為社會生產和居民生活提供公共服務的物質工程設施,那麼基礎建設施工合同又是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的基礎建設施工合同範文,感謝您的欣賞。

  基礎建設施工合同範文一

  發包人***全稱***: ***以下簡稱甲方***

  承包人***全稱***: ***以下簡稱乙方***

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點:

  二、工程承包範圍

  承包範圍:

  三、合同工期

  開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日

  四、質量標準

  工程質量標準: 合格

  五、合同價款

  金額暫估價***大寫***: ***人民幣***

  ***小寫***: ***人民幣***

  以實際工程量為準進行結算

  六、工程款支付

  1、工程開工付至合同價的40%;

  2、工程完成50%時付至合同價的70%

  3、工程驗收合格後付至合同價的100%;

  七、質量要求

  1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

  2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

  3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。

  4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。

  八、工程工期

  1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

  2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

  3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

  4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。

  九、工程驗收

  1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規範按照國家質量評定驗收標準。

  2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

  3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

  4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

  十、材料供應

  1.乙方負責採購的材料、裝置須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

  2.乙方負責採購的材料裝置,必須按甲方具體的要求採購,並做好材料裝置進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、裝置,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。

  十一、違約責任

  1.在履行合同過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。

  2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度為本合同工程總價的10%。

  3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。

  4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款採用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。

  十二、爭議或糾紛處理

  1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

  2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

  十三、合同生效

  本合同一式貳份,雙方各執壹份

  本合同自雙方簽字蓋章後生效,至工程竣工及價款結清後失效。本合同未盡事宜,雙方可協商另籤補充協議。

  合同定訂立時間: XX 年 XX 月 XX 日

  合同定立地點:

  本合同雙方約定 簽字、蓋章 後生效。

  甲方單位***蓋章***: 乙方單位***蓋章***:

  代 表***簽字***: 代 表***簽字***:

  年 月

  年 日 日月

  基礎建設施工合同範文二

  甲方:

  乙方:

  依據《中華人民共和國合同法》,結合工程實際情況,經過雙方協商,達成如下施工協議:

  一、工程名稱:**鎮**農貿市場基礎設施建設專案

  二、工程地點:**鎮**村西頭組

  三、工程內容:

  1、修建**農貿市場區間道路1200米;

  2、新建供水管網1800米,排水管道2000米;

  3、人行道建設生態磚4550平方米;

  4、完成道路綠化1200米,栽植綠化樹木700棵;

  5、完成新區內電源、電網建設,安裝路燈180盞;

  6、完成東環路**農貿市場商戶180戶;

  四、工程總造價:伍仟伍佰萬圓整***5500萬元***。

  五、工程工期:工程工期為14個月,即2014年9月1日至2015年11月1日。

  六、雙方的權利與義務:

  甲方權利義務:乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係,幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的衝突,維護施工路段的車輛通行,為乙方創造一個良好的施工環境,使乙方能夠順利施工,並按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工,如乙方原因造成延誤工期或中途停止,甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務:乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工,不擅自或降低設計標準,保證在規定的工期內高質量完成任務,並制定詳細的安全措施,對一切安全事故負全責,乙方可要求甲方按照合同及時付款。

  七、付款方式:

  1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;

  3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。

  八、此協議一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

  甲方:代表人:

  乙方:代表人:

  年 月 日

  基礎建設施工合同範文三

  甲方***發包方***:

  乙方***承包方***:

  按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:

  一、甲方工作:

  1、消除施工現場一切障礙物,使施工場地平整,樁基施工過程中發現有以上事項遺留問題,應負責處理並承擔一切費用。

  2、開工前將水源、電源接通到施工現場內,並保證在施工中全天***24小時***供電、供水。因停電、停水需租用機械等的費用,應由甲方全部承擔。

  3、在施工過程中遇有施工場地周圍的居民阻撓施工,應及時協調解決,並承擔其費用。

  4、開工前應備全乙方在施工中所需要一切材料。

  5、開工前應提供樁基平面圖以及樁徑尺寸。

  6、工程中途停建、緩建應採取措施彌補或減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、機械搬運等實際費用。

  二、乙方工作:

  1、組織人員做好各項施工準備工作。

  2、按照甲方提供的樁基平面圖以及樁徑尺寸,嚴格按照施工圖紙和有關操作規程進行施工,確保工程質量,抓好文明安全施工。如出現工程質量問題,要返工重新施工的情況下,乙方要負責所有材料和工費。

  3、施工中如因乙方原因發生工傷事故,由乙方承擔經濟損失和一切責任。乙方必須提供操作工人的工傷事故保險單,如發現工傷事故保險金額不足或未保,賠償金由乙方全部負責。

  三、合同價款和工程款支付:

  1、合同價款根據雙方達成的工程單價______________。

  2、工程款支付由工程完成進度在_______%以內,甲方應按全額撥付工程款_______%,工程尾款留_______%待工程竣工***樁頭***驗收後付清。

  四、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。

  甲方代表: 身份證:

  乙方代表: 身份證:

  年 月 日

 

 看了基礎建設施工合同的人還看了:

1.基礎設施施工合同模板

2.地基基礎工程施工合同模板

3.基礎土方工程承包合同

4.標準建設工程合同範本3篇

5.在建建築施工工程總承包合同範本