樓體亮化工程施工合同範本

  亮化工程又叫城市光彩工程,是指為了美化城市環境,提高城市的整體形象,而對商場、旅遊景區、街道的人流量多的地方進行燈光亮化。那麼樓體亮化工程施工合同又是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的樓體亮化工程施工合同範文,感謝您的閱讀。

  樓體亮化工程施工合同範文一

  甲方:

  乙方: __

  根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律,法規規定,經協商一致,本著自願、平等、互利的原則,雙方達成以下合同條款。

  第一條工程名稱:_樓體亮化_

  第二條工程地點:__大荔賓館餐飲樓

  第三條工程價款及支付方式

  1、工程價款合同價款***¥ 10000***大寫 壹萬元

  2、支付方式:首付50%材料費5000元,餘款在工程驗收後天一次付清。

  第四條工期

  工程期限為8天,即合同生效時間起。

  注:施工期間如遇不可抗力因素***雨,冰雹,四級以上大風,停電,地震***等或甲方原因造成停電等原因,工期順序後延。

  第五條雙方責任

  甲方責任:

  負責工程的前期審批,如因甲方批准手續不全,施工期間遇到城管及其他監察機關的糾察時,甲方負責協調至正常施工為止;向乙方提供準確的施工位置,確保此位置無管道線路以及其他障礙物;為乙方施工提供場所,水電等便於施工的條件;按本合同第4條規定的工程款支付方式支付工程費用。

  乙方責任:

  1***嚴格按照合同約定工期製作,施工完畢;

  2***嚴格按照甲方確認的施工方案製作,施工;

  3***如現場條件與既定方案不符,及時報請甲方協商修改確定;

  4***負責按質量完成合同所約定的專案內容,如因安裝不當導致的質量問題,一切責任由乙方承擔;

  5***在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中因施工不當出現的人員傷亡事故由乙方負責;

  6***乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理遵守法紀,如有違法違紀行為,甲方有權按照相關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

  7*** 工程驗收:乙方工程竣工後,通知甲方進行驗收,甲方需在一個工作日內組織驗收工程,逾期視為驗收通過。

  第六條違約責任:

  1 、甲方未能按照本合同第四條規定時間付款,每超一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金並將合同工期順延。

  2 、乙方如無正當理由未能按本合同第四條

  3、的時間製作,安裝完成工程,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額千分之五的違約金。

  4、乙方應保證工程質量,機構牢靠,抗風力等指標,達到七級抗風標準。

  5、如有甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均有甲方負責,乙方不退還甲方支付款項,且不承擔任何責任。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完成部分或全部的製作費。

  第七條 保修

  1 、保修期:自驗收合格之日起,因施工和主材質量造成損壞保修壹年。

        2 、保修期滿後,雙方另籤維修協議進行維修。

  第八條 乙方負責維修,點亮主樓樓梯點光源。

  甲方簽章: 乙方簽章: 負責人簽章: 負責人簽章:

  身份證號: 身份證號:

  電 話: 電 話:

  年月日:

  樓體亮化工程施工合同範文二

  甲方: ***以下簡稱甲方***

  乙方: ***以下簡稱乙方***

  依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律,法規的規定,甲、乙雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就乙方為甲方的樓宇亮化製作安裝工程***以下簡稱工程***的有關事宜,達成如下協議。

  一.工程概況:

  1.工程地點:

  廣東省揭陽市榕城區進賢門大道與榕華大道交界處廣東環宇大廈

  2.工程總報價:經甲、乙雙方協商,此工程總造價金額***人民幣***為:大寫: ***本報價不含稅***

  二.此工程專案現場施工負責人:

  甲方*** *** 乙方 *** ***

  三.工程變更:

  在施工期間對合同約定的工程內容如需要變更,雙方應當協商一致,由合同雙方簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期,工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。

  四.工程監理及驗收方式方法

  1.雙方進行竣工驗收前,甲方應為工程提供物料存放室,切實保護工程物料的全部安全.

  2.工程自驗收合格後,雙方現場施工負責人均簽字為證。

  五.工程款支付方式:

  1款;合計人民幣 元***¥ ***

  2.合計人民幣 元***¥ ***

  3. 驗收合格後,甲方在兩日內應一次性向乙方支付剩餘的元***¥ ***工程款;

  3.本工程質量保證期為一年。

  六. 對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:

  1. 工程量變化或設計變更;***變動後工程專案所增加的成本由甲方承擔***

  2. 不可抗力;

  3. 甲方同意工期順延的其它情況;

  4. 甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

  5. 甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

  6. 因甲方責任造成工期延誤的其它情況。

  七.違約責任與違約金額:

  1.甲、乙雙方必需共同遵守並認真履行合同中的各項條款,任何一方不得隨意違反合同規定,否則,因違約方所造成的損失,均由違約方承擔一切損失及費用;

  2.本合同違約金: 人民幣伍千元整 ***5000.00元***

  八.爭議解決方式:

  本合同發生的爭議,雙方應當友好協商,若協商或者調解解決不成時,可向甲,乙雙方任何一方所在地法院提出訴訟。

  九.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效,具有同等法律效應。

  甲 方***公章***: 乙 方***公章***:

  經 辦 人: 經 辦 人:

  日 期: 日 期:

  樓體亮化工程施工合同範文三

  甲方:

  乙方:

  經甲乙雙方友好協商,本著互惠、互利的原則,就 工程,簽訂以下施工合同。

  1、甲方按時支付乙方安裝人工費。

  2、乙方必須安全文明施工,確保工程進度,如發生安全事故及人身傷害,一切責任由乙方自負。

  3、乙方必須嚴格按照燈具安裝工藝要求及規範進行安裝,造成人為原材料浪費及損壞,乙方應照價賠償。

  4、安裝人工費每米人民幣元,乙方人員到達施工現場後,甲方先支付乙方人員生活費 元***大寫: 仟 佰 拾 元整***,餘款經建設單位驗收合格後,餘款一次付清,最終按實際長度結算安裝費。

  5、甲乙雙方協商該項工程不扣除乙方質保金,如需維修,乙方應積極配合甲方,到現予以維修。

  以上合同條款,甲乙雙方共同遵守,未盡事宜,雙方協商解決。

  甲 方: ***:

  乙 方: ***:

  簽訂日期:

 

 看了樓體亮化工程施工合同的人還看了:

1.亮化工程施工承包合同格式

2.亮化工程施工承包合同

3.亮化工程施工承包合同樣本

4.亮化工程施工合同

5.建設部工程施工合同範本3篇