變壓器施工合同範本

  變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,那麼變壓器施工合同是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的變壓器施工合同範文,感謝您的欣賞。

  變壓器施工合同範文一

  甲方:

  乙方:

  根據《中華人民共合國合同法》的有關規定,雙方本著平等自願、協商一致的原則簽定本合同,雙方共同遵守。

  一、工程名稱:安裝250KVA變壓器

  二、工程地點:寧國市甲路鎮楓山村。

  三、合同價款與付款方式

  合同總價款: 萬元 。

  付款方式:250KVA變壓器安裝完成後支付全部金額。

  四、協議期限: 年 月 日至 年 月 日。

  五、質量要求:符合電力局驗收標準。

  六、甲方責任:

  1、甲方責任現場的質量監督和管理。

  2、按合交付工程款。

  七、乙方責任:

  1、保證變壓器的質量符合國家標準。

  2、按照國家有關規範施工。

  3、加強現場施工安全管理,嚴禁違章作業和違章指揮。

  八、違約責任:

  1、乙方未按合規定時間竣工,每逾期一天,按合同總額的1%繳納違約金。

  2、因乙方原因致使工程質量不符合約定,造成人身和財產損失,乙方應承擔違約責任。

  九、未盡事宜雙方協商解決。

  十、本協議一式三份,雙方各持一份,主管機關一份。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

  年 月 日

  變壓器施工合同範文二

  建設單位: 以下簡稱甲方

  施工單位: 以下簡稱乙方

  根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、行政法規之規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,甲方同意由乙方承擔“ 百揚超市 ”專案配電安裝工程施工,為明確甲乙雙方的責任、權利和義務,特簽定本合同,以便雙方共同遵守執行。

  第一條 工程概況

  工程名稱:“百揚超市”

  工程地點: 九眼橋

  工程分項名稱:1000kVA箱式變壓器安裝工程

  第二條 承包範圍

  新裝1000kVA箱式變壓器一臺 ,完成專案的設計、裝置採購、安裝、除錯及用電手續辦理工作,工程內容包括:電杆一基、10kV架空線安裝、真空開關、戶外高壓組合互感器、戶外高壓計量箱、10kV電纜及箱式變壓器等裝置的採購、安裝、除錯等工作。即通常所說的交鑰匙工程。

  第三條 承包方式

  本合同為雙包工程,實行總價包乾。按國家、地方和電力行業現行專業技術歸口管理及電力生產安全管理規定施工,裝置及材料由乙方組織採購、安裝。採購的裝置、材料必須符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997國家現行規範及電力行業的相關要求。

  乙方負責安裝的工程質量必須符合國家現行規範及電力行業標準、工程驗收合格、安全送電。

  第四條 合同工期

  1、配電工程安裝除錯完達到驗收合格標準,具備裝置帶電執行條件,總歷工期為 50 個工作日。

  2、施工工期在下列情況下順延:因不可抗力原因及國家政策性變化。

  3、本協議生效後,乙方收到工程預付款及用電業務需要的全套合法資料開始為甲方辦理相關用電手續,收到甲方開工通知書且由乙方確認具備開工條件起計為開工日。

  第五條 工程總價和付款方式

  一、工程總價:經雙方協商,本工程合同總價定為: ¥950000.00元正大寫:玖拾伍萬元整。

  1、此合同總價不包含政策性收費預付電費等;

  2、若施工過程中因甲方原因及政策變化導致設計變更或工程返工,由乙方按照實際完成工程量辦理經濟簽證。

  二、付款比例:

  1、合同簽訂後三個工作日內支付合同總價的50%即¥475000.00元正大寫:肆拾柒萬伍仟元整作為工程預付款;

  2、裝置運至施工現場安裝完畢具備驗收條件三個工作日內支付合同總價的45%即¥427500.00元正大寫:肆拾貳萬柒仟伍佰元整作為工程進度款;

  3、工程完工通過電力部門驗收合格,通電之日付清工程尾款 即¥47500.00元正大寫:肆萬柒仟伍佰元整。

  4、在工程款未全部結清前所有裝置屬甲方所有。

  第六條 甲方職責

  一、甲方為乙方在辦理相關手續時提供必要的支援。

  二、按合同約定支付工程款。

  三、協助辦理施工所需各種證件、批件和申報批准等手續。

  四、負責施工現場的裝置、材料的看管及成品保護工作。

  第七條 乙方職責

  一、負責辦理供電部門相關手續。

  二、裝置材料採購及工程施工。

  三、服從相關職能部門的管理、安全文明施工,因自身原因造成的安全事故和財產損失自行承擔。

  第八條 質量與驗收

  一、以上查驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定,如檢驗質量不合格,由乙方返工至符合要求為止,並承擔一切費用 。

  二、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。如因甲方原因導致工期受影響的應給予相應順延。

  三、雙方對工程質量有爭議,以通過供電部門的驗收通電為準。

  第九條 爭議、違約和索賠

  一、甲乙雙方對於合同權益有不同的主張和要求,可通過協商或約定的單位、人員調解解決。如通過協商、調解解決不成的,可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的,可向有管轄權的人民法院起訴。

  二、雙方發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保護好已完工程。

  1.合同確已無法履行;

  2.雙方協商同意停止施工;

  3.調解要求停止施工,且為雙方接受;

  4.仲裁機關要求停止施工;

  5.法院要求停止施工。

  三、違約

  1、甲乙雙方不按本合同規定內容完成工作,應承擔由此造成的經濟支出,賠償對方損失,按工程造價的 5% 進行賠償,工期相應順延,由此造成的各種後果由責任方承擔。

  2、甲方不按本協議約定向乙方支付工程款時, 乙方可以延緩施工含送電,由此影響的工期及損失由甲方承擔。每延遲一日應支付合同總價款的 1‰ 的違約金雙方另有約定的除外。

  四、協議生效

  本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,每份具有同等法律效力,雙方約定本協議簽字蓋章後生效。

  發包人:公章 承包人:公章

  法定代表人: 法定代表人:

  委託代表人: 委託代表人:

  簽訂日期: 簽訂日期:

  變壓器施工合同範文三

  甲方:

  乙方:

  根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方友好協商一致,鑑定本合同,以茲雙方共同遵守。

  二、工程名稱:共3個專案

  1、1臺S11-M-1000kVA配變安裝工程。

  2、1臺S11-M-500kVA配變安裝工程。

  三、工程內容:

  1、1臺S11-M-1000kVA配變安裝工程。

  安裝S11-M-1000/10型變壓器一臺、高壓真空斷路器ZW8-12G/630-20一臺、10kV高壓計量裝置JLS-10 10000/100V 50100/5A一套、電纜線路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、製作電纜終端2套、跌落式熔斷器ABB-200A一組、避雷器YH5WS-17/50二組、低壓進線櫃GGD2-2000A一面、低壓出線櫃GGD2-2000A一面、低壓智慧無功補償櫃GGJ1-300kVar一面;獨立接地裝置二組、接地網一組。

  2、1臺S11-M-500kVA配變安裝工程。

  安裝S11-M-500/10型變壓器一臺、電纜線路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、製作電纜終端2套、新立水泥電杆Ф190×10m 2基、跌落式熔斷器RW-200A一組、避雷器YH5WS-17/50一組、低壓進線櫃GGD2-1500A一面、低壓出線櫃GGD2-1500A一面、低壓無功補償櫃GGJ1-200kVar一面、安裝獨立接地裝置二組、接地網一

  組。注:低壓出線櫃GGD2-1500A、低壓智慧無功補償櫃GGJ1-250kVar該兩臺用甲方原拆遷的S11-M-630kVA/10配變的低壓出線櫃和低壓智慧無功補償櫃改造

  3、完成變壓器、避雷器、接地裝置及其它相關電氣裝置的除錯工作。

  四、承包方式:

  本工程採用包工包料方式進行,完稅總承包費用為人民幣:

  五、質量要求:

  按國家相關行業標準驗收,產品保修期為一年正常使用。

  六、付款方式:

  合同簽訂後,甲方首付人民幣 給乙方作為訂金,乙方必須提供裝置購置發票和安裝費用等所有費用的正式發票,工程結束驗收合格後甲方憑乙方提供的有效票據在15個工作日內一次性支付人民幣: 給乙方,

  七、安全及質量:

  1、乙方必須按照《電力安全工程工作規程》、《架空配電線路施工及驗收規範》、《架空配電線路技術規程》組織施工。施工前乙方必須根據甲方提供施工圖紙,編制施工計劃。同時組織所有施工人員進行安全學習和技術交底,並根據現場實際情況制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施報甲方備案。

  2、乙方必須保證工程施工質量,採購的裝置必須符合國家標準。同時接受甲方工程監理人員對工程質量及進度的監督和檢查。

  3、乙方在現場施工過程中,所有的安全責任由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

  4、施工完畢,乙方除接受甲方的初步驗收外,必須同時提請地方電力主管

  部門進行驗收,並將整套施、竣工、驗收資料提供給甲方,否則,甲方有權視為工程未完結。

  八、工期要求:

  從 年 月 日至 年 月 日,如遇人力不可抗拒的自然災害及甲方原因導致施工無法正常進行,工期可作相應順延。

  九、違約責任:

  1、本工程要求按合同工期交付驗收,乙方如自身原因不能按時交工驗收,除追加違約責任外,乙方應向甲方繳納罰金,每遲一週,罰款合同總金額的3%,罰款最大限額為合同總價的百分之十。

  2、甲方必須按合同條款按時支付款給乙方,否則將按每遲一週,罰款合同總金額的3%,罰款最大限額為合同總價的百分之十。

  3、雙方友好協商解決,協商不成時,可向當地人民法院起訴。

  十、合同的生效和份數

  本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式四份,本合同及預算書具有同等法律效力,甲乙雙方各執二份。

  甲方蓋章: 乙方蓋章:

  代表人簽字: 代表人簽字:

  電 話: 電 話:

  

看了變壓器施工合同的人還看了:

1.變壓器安裝施工合同書範本

2.變壓器安裝施工合同範本

3.變壓器安裝合同

4.變壓器安裝施工合同範本2

5.變壓器安裝施工合同書範本2

6.變壓器安裝合同