鋼結構加工協議書

  加工是通過一定工序和方式將原材料、半成品轉化為目標需求的過程的總稱。下面小編給大家帶來,供大家參考!

  範文一

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品:

  品 名規 格單 位數 量備 注

  第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。***加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為儲存,作為驗收的依據***

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________***1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交***提***日期計算,參照第七條規定執行。***

  第四條  技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________***1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。***

  第五條  價款或酬金:________________________________________________________________________________________***價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。***

  第六條  驗收標準和方法:__________________________________________

  ________________***1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。***

  第七條 交***提***貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________***1, 交***提***定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交***提***定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。2,交***提***定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。***

  第八條  包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

  第九條  運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

  第十條  結算方式及期限:____________________________________________________

  第十一條  其他:_____________________________________________________***如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。***

  第十二條  承攬方的違約責任:

  一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;***合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金***以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%***10%--30%幅度***或酬金總額的_____%***20%--60%幅度***違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位***人***,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位***人***外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%***10%--30%幅度***的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%***20%---60%的幅度***違約金。

  三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的***。

  七,變更交付定作物地點或接收單位***人***,承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______***如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關***各留存一份。

  定作方:____________________***蓋章***

  代表人:____________________***蓋章***

  地址:________________________________

  電話:________________________________

  開戶銀行:____________________________

  帳號:______________________________

  承攬方:__________________________***蓋章***

  代表人:__________________________***蓋章***

  地址:_________________________

  電話:_________________________

  開戶銀行:_____________________

  帳號:_________________________

  年 月 日訂

  範文二

  甲方:成都有限公司

  簽約地點:四川成都市

  乙方: 簽約日期:

  根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著友好合作,互惠互利、充分協商的原則,為明確雙方的責任、權利、義務,經雙方充分協商達成如下合同條款,以便雙方共同遵守。

  一、 工程名稱:

  二、 加工內容:

  1、加工單價、總價表說明:。

  2、以上單價包含等費用;

  3、加工範圍:鋼結構合同4、構件加工數量為預估量;最終以圖紙實際理論重量為準。

  5、交貨日期:甲方供應材料供齊後以後開始陸續交貨,完,不得延誤。

  5、交貨地點:乙方加工廠。

  三、 技術標準和驗收規範

  1、按甲方提供的圖紙進行加工;

  2、施工驗收規範GB50205-2001;樑材質Q345B,均為國營大型企業生產、國標板。

  3、構件拋丸除鏽達Sa2.5級,噴塗普通灰色底漆一遍。

  4、構件要求全部編號;

  5、加工完成後,乙方應通知甲方到工廠進行外觀檢驗,然後提貨,如構件到甲方安裝時出現尺寸等任何質量問題,乙方必須無條件配合甲方進行處理完善,追究責任,無條件返工,並向甲方償付因此而產生的經濟損失。

  6、技術聯絡人及***:

  四、 產品運輸

  1、甲方負責運輸,乙方負責裝車。

  2、運輸時間由甲方確定並提前一天通知乙方。

  五、 付款方式

  1、每批構件出廠時,付清該批構件加工費

  2、最後一車構件發貨時辦理結算並付清全款,乙方發貨。

  六、 結算方式

  按構件詳圖進行結算。

  結算聯絡人及***:

  七、 技術保密協議

  乙方對甲方工程專案及提供的技術資料、圖紙和合同保密,甲方對乙方的報價保密。如有洩密將追究相關責任。

  八、 保證資料

  乙方在交付產品時必須隨車提供以下技術資料

  1、提供輔材材質證明書

  2、所有到場產品的出廠合格證

  3、國家規定的鋼結構構件的相關製作資料***探傷報告***。

  九、 合同爭議

  本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人本著友好合作的態度按照《合同法》的有關條款協商解決,協商不成時,也可請求當地工商行政管理部門調解或真接向法院起訴。

  十、

  甲方:成都賽特藍鋼結構製造有限公司 乙方:

  法人或委託代理人: 法人或委託代理人

  簽字蓋章: 簽字蓋章:

  開戶行: 開戶行:

  帳號: 帳號:

  稅號: 稅號:

  合同共三頁,一式二份,雙方各執一份,合同雙方簽字生效。

  範文三

  甲方:

  乙方:

  依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規。遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就分包事項協商達成一致,訂立本合同。

  1、工程概況

  1.1專案名稱:鋼樑、鋼柱加工

  1.2工作內容:鋼結構車間加工製作

  2、合同價款鋼結構合同名稱、規格、數量、金額

  3、鋼結構加工費支付:

  此工程總價為:暫按60噸*1100元/噸 = 66000元簽訂合同預付總價的30%,餘款提貨時全額付清。

  工期:暫訂 年 月 日交貨***具體根據甲方提供材料的進度情況***

  4、爭議

  4.1甲方和乙方在履行合同時發生爭議可進行協商,協商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。

  4.2發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,

  保護已完工作成果:

  ***1***單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;

  ***2***仲裁要求停止合同工作,且雙方接受。

  5、合同生效與終止

  本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效,至雙方履行完合同義務,合同價款支付完畢後終止。

  6、合同分數

  本合同正本貳份,雙方各執壹份。

  甲方:***公章***

  法定代表人:

  委託代表人:

  簽約日期: 乙方:***公章***

  法定代表人: 委託代表人: